个人建设工程承包协议

个人建设工程承包协议篇1

建设工程承包合同 

发包方：＿＿＿＿＿ 

承包方：＿＿＿＿＿ 

上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款： 

第一章合同一般规范 

第1条词语涵义。建设工程施工合同

文本，由建设工程施工合同条件（以下 

简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词 

用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 

1.发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价 

款能力的当事人。 

2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 

3.承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接 

受的当事人。 

4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 

5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 

理。 

6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 

7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 

8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的 

工程造价管理部门。 

9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的 

工程质量监督机构。 

10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 

11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支 

付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 

12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合 

同价款。 

13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 

14.工期：协议条款约定的合同工期。 

15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 

16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 

17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图 

纸（包括配套说明和有关资料）。 

18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图 

规定的场地。 

19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、 

委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 

20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造 

成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损 

害的自然灾害。 

21.协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。 

第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下： 

1.协议条款； 

2.合同条件； 

3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 

4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 

5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 

6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 

7.经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有 

合同的效力。 

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方 

协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一 

致的，按第30条约定的办法解决。 

第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、 

规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按 

协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。 

国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工 

工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文 

译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。 

第4条图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向 

乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸 。需要特殊保密 

的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙 

方承担。 

第二章双方一般责任 

第5条甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约 

定的权力，履行合同约定的职责： 

1.甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任 

何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 

2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方 

代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令， 

并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能 

及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求， 

甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方 

认为甲方代表指令不合一，应在收到指令后24小时内提出书面电告，甲方代表在 

收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通 

知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方 

代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成 

的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 

3.甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它 

约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时将具体要求、需要的理由和迟误的后 

果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经 

个人建设工程承包协议篇2

发包人（全称）：大连____房地产开发有限公司

承包人（全称）：大连____建设集团有限公司

经双方协商达成一致，____房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电安装等专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的.总承包施工范围，承包方计取总承包管理费，费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。

结算方式如下

1、本工程结算执行_____辽宁省定额，材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。

2、本工程为总承包形式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管理费费率为3%。

3、如本工程需承包方垫资施工，发包方给予垫付工程款利率，按月息0.8%计算。

本框架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。

发包人：______________（公章）

住所：____________________

法定代表人：_____________

委托代表人：_____________

电话：__________________

传真：__________________

日期：_____年_____月____日

承包人：_______________（公章）

住所：________________________

法定代表人：__________________

委托代表人：__________________

电话：________________________

传真：__________________________

个人建设工程承包协议篇3

发包方：_________（以下称甲方）承包方：_________（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1．工程名称：_________2．工程地点：_________3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_________平方米。4．承包内容：_________5．建筑安装工程造价：共计人民币_________元。6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________7．工程开工日期：________年____月____日8．工程竣工日期：________年____月____日9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10．甲方主要义务：_________11．乙方主要义务：_________12．违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13．本合同附件：共_________份。14．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15．本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送__银行一份。发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________返

个人建设工程承包协议篇4

建设工程承包(三)

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

建设工程承包合同范本(三)

2、乙方权利和义务

(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

(5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

九、服务条款

无。

十、违约责任

1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

合同签定地：世纪大道211号19楼。

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

本页无正文

甲方:

地址：

邮编：

联系电话：

开户银行：

帐号：